Договор № ____ от ___.___.201__г.
на шеф – монтажные работы
г. Москва
Именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы:
· Перечень Оборудования
· Перечень Оборудования
а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________________ руб., в том числе НДС 18% - _______________ руб. Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А.
2.2. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
2.3. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.
2.4. Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.
2.5 Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.6 Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры.
2.7 Подрядчик обязуется:
2.7.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.
2.7.2 Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.7.3. Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В.
2.7.4. По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны "Акт выполнения шеф-монтажных работ" для оформления и подписания их стороной Заказчика.
2.8 Заказчик обязуется:
2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.
2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.
2.10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение _____ дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение ___ дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.
2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.
3.2. В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.
3.3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке.
3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до ___.___.201__г.
В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами "Протокола разногласий", который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.
5.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.
5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7. ПОДПИСИ СТОРОН:
Приложение "А"
Калькуляция производимых работ
Итого трудозатраты составляют ____ человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет _____________ (___________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% _______________ (_______________________________) руб. ____ коп.
Приложение "В"
к Договору № ____ от ___.___.201__г.
Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком:
1. Журнал проведения работ
- является официальным документом, подписываемый
уполномоченными лицами каждой Стороны. Журнал проведения работ заполняется
представителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем их
проведения на Объекте Заказчика.
2. Акт выполнения Шеф-монтажных работ - документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.
|
Заказчик: |
Подрядчик: |
Законодательство пока не дает четкого определения понятия "шеф-монтаж". Под проведением шеф-монтажа мы подразумеваем участие сервис-инженера нашей компании в работах на объекте Заказчика с целью решения ниже описанных задач. Шеф-монтаж - это не всегда крупные объекты (заводы, фабрики), проведение шеф-монтажа будет целесообразным и при выполнении монтажных работ не сложного, например столярного оборудования.
Шеф-монтаж при поставках деревообрабатывающего оборудования – это участие представителя поставщика оборудования или уполномоченного им представителя в монтажных и пуско-наладочных работах. Шефмонтаж включает в себя следующий комплекс мероприятий:
- приемка оборудования на объекте заказчика с целью проверки комплектации и выявления возможных замечаний;
- консультационную помощь в монтаже оборудования;
- участие в пуско-наладочных работах;
- обучение персонала Заказчика специфике работы на запускаемом оборудовании;
- обучение персонала Заказчика своевременному техническому обслуживанию оборудования и его мелкому ремонту;
- Подготовка необходимой сопроводительной документации при проведении шеф-монтажных работ и последующей эксплуатации оборудования.
Проведение шеф-монтажа выгодно для обеих сторон, как для поставщика оборудования, так и для заказчика (покупателя).
Поставщику
это дает гарантии того, что поставленное им оборудование будет смонтировано с соблюдением всех требований производителя оборудования, в результате чего оно не выйдет преждевременно из строя. Для покупателя
оборудования шеф-монтаж – это страховка на случай возникновения спорных ситуаций касающихся качества поставленного оборудования, тот факт, что шеф-монтажные работы были произведены именно специалистами поставщика, является серьезным аргументом для обеих сторон.
К сожалению, многие руководители предприятий не всегда осознают необходимость шеф-монтажа, относя его к нецелесообразным расходам. Зачастую такая беспечность заканчивается плачевно: оборудование через некоторое время выходит из строя, или заказчик вынужден вести долгие переговоры с предприятием-изготовителем или исполнителями работ, которые, как правило ни к чему не приводят - ведь нарушены инструкции по монтажу и эксплуатации, и, соответственно, это нельзя отнести к гарантийному случаю.
Обращаем Ваше внимание, что в случае проведения шеф-монтажных работ приобретенного Вами оборудования, именно силами наших сервис-инженеров.
ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 18 МЕСЯЦЕВ!!!
Оставить заявку на расчет стоимости шеф-монтажных работ Вашего оборудования Вы можете любым удобным для Вас способом:
- воспользоваться ярлыком: "Отправить нам сообщение", расположенным с правой стороны сайта;
- озвучить по телефону горячей линии: 8 985-421-59-11;
- заполнить заявку:
Шефмонтажные работы — это монтирование оборудования непосредственно руководителями поставщика. Рабочий персонал предоставляется со стороны покупателя, а контроль основных узлов и проводят специалисты компании-исполнителя.
Что гарантирует поставщик?
Компания по поставке оборудования обязуется провести полное сопровождение реализуемого проекта. По результатам выполненной деятельности покупатель принимает уже полностью подготовленные к запуску в производство установки.
Шефмонтажные работы — это мероприятия, в ходе которых поставщик принимает на себя определенные обязанности. В его компетенции:
- заключить договор шефмонтажных работ;
- решить организационные вопросы проведения монтажа;
- обеспечить техническую подготовку проекта, его реализацию;
- осуществлять надзор за работниками;
- поставлять всё оборудование и дополнительные запасные части при необходимости;
- если работы выполняются специалистами поставщика, в его обязанности входит сдача полностью рабочей установки;
- вести выводить оборудование на заявленные мощности;
- завершить монтаж составлением акта о проделанной работе и приемке установки заказчиком.
Что выполняется поставщиком?
Шефмонтажные работы — это мероприятия по надзору каждой отдельной части процедуры монтажа купленного оборудования. Под управлением специалистов работники заказчика выполняют весь комплекс монтажа. Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность.
По окончании осуществляется сдача установленной в договоре партии годной продукции. Шефмонтажные работы — это оптимальный выбор установки новых технологических решений в имеющемся производстве. Заказчик освобождается от рутинных обязанностей. Часто нет возможности искать соответствующих специалистов, которые после сдачи объекта организации уже не потребуются.
Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий. Все операции отточены до мелочей, персонал готов к непредвиденным ситуациям и неисправностям. Имеются собственные наработки по организации работ и последовательности выполняемых действий.
Пункты наладки оборудования
В обязанности поставщика входят шефмонтажные и пусконаладочные работы, включающие полный цикл контроля функционирования собранной установки:
- проверяется соответствие готового изделия документации, чертежам;
- корректируются параметры технологических режимов работы;
- осуществляется первое включение оборудования;
- проводится пробное тестирование в автоматическом цикле;
- осуществляется контроль и проверка выпускаемой пробной партии готовой продукции;
- инженеры и рабочие заказчика выполняют корректировки под руководством специалистов поставщика оборудования.
Ответственность за качество работ лежит полностью на плечах поставщика. Заказчик и его специалисты являются только исполнителями. Причиняемый ущерб от неправильной сборки будет компенсироваться за счет продавца. Неисправные элементы заменяются до сдачи объекта.
Документы
Перед началом работ проводится объекта на месте. Полностью согласованные действия прописываются в договоре, устраивающем заказчика. Он включает все пункты работ, сроки выполнения, кроме того, оговаривается предварительная стоимость. Каждый проект является уникальным и требует тщательной подготовки документов специалистами.
Часто требуется изменение проекта в связи с непредвиденными условиями. Корректировки вносятся незамедлительно, обсуждаются с заказчиком. Окончание работ проводится согласно заполненной документации (акт шефмонтажных работ). После его подписания объект является сданным, а покупатель оборудования и услуг подтверждает качество выполненных работ.
Плюсы от найма поставщика
Часто на ответственных объектах малоопытные специалисты проводят шефмонтажные работы. Определение первоочередных задач осуществляется неправильно. Следствием такого подхода становится простой оборудования и дополнительные траты на исправление ситуации.
Опытные специалисты заказчика уже сталкивались с подобного рода проблемами и знают, как быстро справиться даже с самой сложной ситуацией. На проделанные работы даётся гарантия, дополнительно страхующая заказчика. Ведь когда объект сдаётся в установленные сроки, то всё идёт согласно запланированному пути развития бизнеса. А значит, окупаемость от модернизации линии будет соответствовать заявленным показателям.
Просчетов можно избежать, если доверить дело профессионалам. Каждый шаг работ будет зафиксирован документально. Сдача объекта пройдёт по заявленным требованиям заказчика. Дополнительные изменения возможны в ходе выполнения монтажа по согласованию со специалистами поставщика.
Последовательность
Выполняемые работы включают следующие действия исполнителя. Опытные специалисты начинают подготовку с обследования объекта. Проводится анализ проекта инженерами, оценивается его соответствие реальным условиям. По результатам подбираются измерительные инструменты и технические средства для разметки основных точек монтажа оборудования.
Сравниваются требования ГОСТов и других нормативных документов к выбранным методам установки и применяемым средствам. Проверяется квалификация работников заказчика, наличие разрешающих документов, допусков к высоте, кранам, электрическим работам. При несоответствии требованиям технические средства признаются негодными к выполнению работ. Если они были предоставлены заказчиком, осуществляется возврат или замена на исправное оборудование.
Когда все нюансы согласованы и утверждены документально, приступают к непосредственному монтажу. Только после проверки работ сотрудниками заказчика дается разрешение на включение сначала отдельных узлов, потом полностью установки. Добиваются отладки эксплуатационных режимов, проводится обучение технологического персонала и технических служб. Покупателю передаётся документация, приложения, список запчастей с номенклатурой для заказа.
При поставке оборудования специалисты ООО "Нефтегазинжиниринг" выполняют работы по шеф-монтажу и шеф-наладке электротехнического оборудования и приборов автоматики. Шеф монтажные и шеф наладочные работы представляют собой комплекс организационно-технических услуг, направленный на проведение необходимых работ с учетом особенностей объекта строительства и специфике оборудования, поставленного исполнителем.
Все работы проводятся в соответствии с:
- ОСТ 108.002.128-80 "Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры (с Изменением № 1)"
- ГОСТ Р 56203-2014 "Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования"
Данный вид работ предназначен для обеспечения технических показателей оборудования и проверки правильности проведения всех необходимых работ силами Заказчика или подрядчика.
Среди основных целей проведения шеф монтажа и наладки оборудования можно перечислить:
- проверка соответствия поставленного оборудования технической спецификации Заказчика, руководствам по эксплуатации и разрешительной документации РФ
- контроль за соблюдением правильности последовательности проведения всех работ и их качества
- обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации оборудования
- подготовка сопроводительной технической документации на оборудование и систему автоматики в целом
Отличительной особенностью данных работ от монтажных и пусконаладочных работах заключается в том, что все работы осуществляются сторонней организаций-подрядчиком или специалистами Заказчика. При этом очень важно для последующей надежной и безопасной эксплуатации объекта выполнить все работы правильно, качественно, и именно специалисты, которые разработали, спроектировали, изготовили и поставили оборудование систем автоматики разбираются в этом как никто лучше.
Таким образом, схема шеф монтажных и шеф наладочных работ действует следующим образом:
Заказчик заключает договор с ООО "Нефтегазинжиниринг" на поставку оборудования. В соответствии с технической спецификацией Заказчика наши сотрудники поставляют оборудование и приборы на объект. Далее все оборудование необходимо смонтировать, установить и наладить. В случае заключения договора шеф наладки оборудования все работы осуществляются силами Заказчика или подрядчика (если исполнитель выполняет функции генподрядчика).
При этом в обязанности сотрудников ООО "Нефтегазинжиниринг" входят работы* по руководству всеми монтажными и наладочными работами, а именно:
- приемка и проверка исходного состояния всего поставленного оборудования к проведению монтажных и пусконаладочных работ
- разработка и согласование программы проведения работ, их этапов и сроков проведения
- решение производственных и финансовых работ на всех этапах
- подготовка технического персонала
- участие в пусконаладочных и режимных испытаниях и комплексном опробовании
- устранение выявленных дефектов
- руководство деятельностью персонала, осуществляющего монтаж и наладку оборудования
- контроль качества за соблюдением технологий монтажа и пусконаладки, а также за выполнением полного объема предпусковых работ
- освидетельствование оборудования, оформление необходимых документов
- составление технического отчета, актов выполненных работ, а также заключения о соответствии фактических показателей оборудования спецификациям и требованиям Заказчика
- принятие оборудования, которое пришло с завода на объект заказчика, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки
- технические консультации и сопровождение (надзор) работ, которые выполняются специалистами монтажной организации или эксплуатационным персоналом заказчика
- контроль качества выполненного монтажа
- проверка работы механических блокировок (при необходимости - регулирование по месту)
- проверка работы коммутационных аппаратов
Кроме того, шеф-инженеры обеспечивают учебу эксплуатационного персонала заказчика - знакомят его с устройством и особенностями работы нового оборудования.
Работы по шеф- монтажу занимают около 50% общего объема работ, которые выполняются специалистами отдела инжиниринга. Шеф-монтажные работы оформляются или в форме дополнительного пункта в договоре поставки, при этом стоимость услуги включается в общую сумму договора, или в форме отдельного договора на проведение шеф-монтажних работ.
Качественный шеф-монтаж позволяет кардинально снизить риски ошибок при монтаже и пуско-наладке оборудования, выявить возможные неполадки еще до введения оборудования в эксплуатацию, что, в конечном итоге, способствует повышению надежности работы электроустановки. Шеф-монтаж нивелирует многие трудности организационного и технического характера, которые неминуемо возникают при монтаже нового, незнакомого персоналу оборудования.
При работе с большинством заказчиков специалисты "РЗВА" настойчиво рекомендуют проведение шеф-монтажа силами отдела инжиниринга. Исключение составляют постоянные заказчики и партнеры, чьи специалисты хорошо знакомы с оборудованием производства "РЗВА", длительный срок его обслуживают, а также прошли специальную учебу.
Задачи шеф-инженера на обекте:
1. Проверка наличия документации
2. Проверка комплектности оборудования по упаковочным листам
3. Проверки комплектности ЗИП по документации
4. Проверка комплектующих, метизов, монтажных элементов и материалов
5. Проверка целостности доставленного оборудования
6. Соответствие фундамента(пола) для монтажа ячеек
7. Контроль монтажа ячеек на фундамент (пол)
8. Контроль качества монтажа при сборке, устранение ощибок по всему оборудованию „РЗВА” в целом
9. Визуальный контроль сборки и проверка оборудования в целом
10. Проверка исправности механических блокировок в ячейках
11. Проверка вкатывания-выкатывания выкатных элементов
12. Проверка зазоров в контактах главных цепей
13. Проверка качества сборки жесткой ошиновки
14. Проверка выключателей (операции ВО) при подаче оперативного тока или от постороннего источника.
15. Обучение персонала эксплуатации особенностям работы оборудования и его обслуживания
16. Техническое консультирование персонала заказчика в процессе исполнения ими монтажных работ.